HACCP igazolás
HACCP-hoz kapcsolódó igazolási dokumentum mintára van szüksége? Az online űrlap segítségével néhány …
Építőipari vállalkozási szerződés – aktuális minta 2026-ra
Építési, felújítási vagy kivitelezési munkára kötne szerződést? Az online űrlap kitöltésével gyorsan elkészíthet egy áttekinthető építőipari vállalkozási szerződést Word, PDF és RTF formátumban. A dokumentum letölthető, szerkeszthető és a munkák tartalmához, díjazáshoz, ütemezéshez, átadáshoz és egyéb feltételekhez igazítható. Építőipari vállalkozóknak és megrendelőknek ajánlott.
- Aktuális verzió 2026-re
- DOCX, PDF és RTF formátumban
- Azonnal letölthető fizetés után, regisztráció nélkül
- Ügyfelek használják országszerte
1
Kitölti az űrlapot
Egyszerűen megadja az adatokat online.
2
Ellenőriz és fizet
Csak a dokumentum letöltésekor fizet.
3
Letölti a dokumentumot
Azonnal Word, PDF és RTF formátumban.
ÉPÍTŐIPARI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:238–6:249. §-a (vállalkozás) alapján
Megrendelő
cím / székhely:
adószám / cégjegyzékszám:
képviseli:
a továbbiakban: „Megrendelő"
Vállalkozó
cím / székhely:
adószám / cégjegyzékszám:
képviseli:
a továbbiakban: „Vállalkozó"
1. §
A szerződés tárgya
A Vállalkozó a Megrendelő részére az alábbi építési / felújítási munkát végzi el:
A szolgáltatás / munka részletes leírása, mennyisége és minőségi követelményei: .
A teljesítés helye: . A Vállalkozó a feladatot saját eszközeivel és saját felelősségére végzi.
2. §
Határidő, ütemezés
A teljesítés kezdete: , határideje: .
A Vállalkozó előteljesítésre jogosult. A határidő a Megrendelő érdekkörében felmerülő akadály (pl. adatszolgáltatás, hozzáférés hiánya) idejével meghosszabbodik.
3. §
Díjazás és fizetés
A díj összege: , amely a szerződésszerű teljesítés teljes ellenértékét tartalmazza. A Megrendelő a díjat a teljesítést követően, a Vállalkozó számlája alapján fizeti meg.
A Megrendelő a munka megkezdésekor előleget fizet, amely a végszámlába beszámít.
Fizetési késedelem esetén a jogosult fél a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.
4. §
A felek együttműködése
A Megrendelő a teljesítéshez szükséges adatokat, hozzáféréseket és jóváhagyásokat időben biztosítja. A Vállalkozó a Megrendelőt a munka állásáról tájékoztatja, és haladéktalanul jelzi, ha a teljesítést akadályozó körülményt észlel.
5. §
Teljesítés, átadás-átvétel
A Vállalkozó a teljesítésről a Megrendelőt értesíti; a Felek az átadás-átvételről jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik az esetleges hibákat, hiányosságokat és javításuk határidejét. A Megrendelő a teljesítést nem tagadhatja meg olyan hibák miatt, amelyek a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák.
6. §
Szavatosság, jótállás, felelősség
A Vállalkozó a szolgáltatást a szerződésnek, a vonatkozó szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő minőségben köteles nyújtani, és a hibás teljesítésért a Ptk. szerint kellékszavatossággal tartozik.
A Vállalkozó a teljesítésre jótállást vállal, amely az átadás-átvétel napján kezdődik.
Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó napi kötbért fizet.
7. §
Titoktartás
A Felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot bizalmasan kezelik, azt harmadik személynek a másik fél hozzájárulása nélkül nem adják ki; e kötelezettség a szerződés megszűnése után is fennmarad.
8. §
Együttműködés, értesítések
A Felek a szerződés teljesítése során együttműködnek, és minden lényeges körülményről késedelem nélkül tájékoztatják egymást. Az értesítéseket írásban (levélben vagy e-mailben) küldik meg a szerződésben megadott elérhetőségekre; az elérhetőség változását a másik féllel közölni kell.
9. §
Vis maior
Egyik fél sem felel a szerződésszegésért, ha azt elháríthatatlan külső ok (vis maior) idézte elő. Az érintett fél a másikat haladéktalanul értesíti; a vis maior tartós fennállása esetén a Felek egyeztetnek a szerződés sorsáról.
10. §
Vitarendezés, alkalmazandó jog
A Felek az esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton, egyeztetéssel rendezik. Ennek eredménytelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el. A szerződésre a magyar jog irányadó.
11. §
Záró rendelkezések
A jelen szerződés a Felek aláírásával lép hatályba. Módosítása kizárólag írásban érvényes. Ha valamely rendelkezése érvénytelenné válna, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. A nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.
A jelen szerződés egymással megegyező példányban készült, amelyből mindegyik felet egy-egy példány illet meg. A Felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Kelt: ,
.........................
Megrendelő
.........................
Vállalkozó
Mit mondanak ügyfeleink
Építőipari vállalkozási szerződés: biztos pontok az összeállításhoz
Egy jól előkészített írásos megoldásnak akkor van értéke, ha a valós eseményeket és vállalásokat pontosan tükrözi. Az alkalmazás egyik esete: építési vagy kivitelezési feladat vállalásakor. Az építőipari vállalkozási szerződés szövegénél arra törekedjen, hogy a vállalások, az érintettek, a határidők és az elszámolás egymással összhangban legyenek.
Készítse elő a résztvevők adatait, az érintett érték vagy feladat leírását és az előzetes egyeztetés eredményét. Műszaki leírás, ütemterv, felelősök és hibajavítás mellett a munkaterület átadása is számít. Egy közösen ellenőrzött változat kevesebb utólagos pontosítást igényel.
Külön figyelmet érdemel, hogy a nevek, a dátumok és az érintett adatok naprakész forrásból kerüljenek a szövegbe. A világos feltételek megmutatják, mit kell teljesíteni, hogyan igazolják azt, és mi történik eltérés esetén. Így kevesebb hibát kell utólag javítani.
Mikor hasznos az építőipari vállalkozási szerződés?
Építőipari vállalkozási szerződés: tipikus felhasználási alkalmak
A világos feltételek megmutatják, mit kell teljesíteni, hogyan igazolják azt, és mi történik eltérés esetén. Az építőipari vállalkozási szerződés ezért építési vagy kivitelezési feladat vállalásakor lehet igazán hasznos. Ez a kérdés tudatos rendezést kíván: műszaki tartalom és tételes teljesítés.
Nem minden helyzetben ugyanazt a formát kell választani. A műszaki tartalom, a munkaterület átadása, az ütemezés, a pótmunkák és az átadás-átvétel együtt határozzák meg az elszámolást. Engedélyezési és szakmai követelmények a munkától függenek. A belső egyeztetés után a felhasználás helyét is érdemes ellenőrizni.
Mielőtt véglegesíti az építőipari vállalkozási szerződés szövegét, kérje be a szükséges igazolásokat. Készítse elő a résztvevők adatait, az érintett érték vagy feladat leírását és az előzetes egyeztetés eredményét. Az üres rovatot ne helyettesítse feltételezéssel.
Építőipari vállalkozási szerződés: adatok és megállapodási pontok
A következő táblázat az építőipari vállalkozási szerződés adatainak kitöltéséhez ad támpontot. Minden sort az adott helyzethez igazítson, és ellenőrizze, hogy a leírt adatok valóban helytállók-e.
| Rögzítendő részlet | Gyakorlati kitöltési szempont | Miért számít? |
|---|---|---|
| Építőipari vállalkozás átadásának feltételei | Műszaki leírás, ütemterv, felelősök és hibajavítás mellett a munkaterület átadása is számít. | Ez köti a szöveget az adott ügy legfontosabb sajátosságához. |
| Megrendelő és kivitelező | Rövid, egyértelmű feltételt írjon, és egyeztesse a többi kapcsolódó ponttal. | A vállalás terjedelme mindkét érintett számára világosabb. |
| Terv, költségvetés és műszaki leírás | Az összeget, pénznemet és esedékességet a megfelelő alapbizonylatból adja meg. | A fizetési tétel a későbbi elszámoláskor is ellenőrizhető. |
| Munkaterület és közreműködés | Rövid, egyértelmű feltételt írjon, és egyeztesse a többi kapcsolódó ponttal. | A vállalás terjedelme mindkét érintett számára világosabb. |
| Ütemterv, díj, pótmunkák | Az összeget, pénznemet és esedékességet a megfelelő alapbizonylatból adja meg. | A fizetési tétel a későbbi elszámoláskor is ellenőrizhető. |
| Műszaki átvétel és hibák | Az átadáskor ténylegesen látott állapotot és mennyiséget tételesen írja le. | A minőségi vagy mennyiségi eltérés bizonyíthatóbb lesz. |
| Jótállás, felelősség, iratok | Jelölje a szükséges példányt, mellékletet és a jogosult aláírását. | Az átvétel és a felhasználás menete követhető marad. |
Építőipari vállalkozás átadásának feltételei: döntő sajátosságok
Ezt kell tisztázni: építőipari vállalkozás átadásának feltételei
Műszaki leírás, ütemterv, felelősök és hibajavítás mellett a munkaterület átadása is számít. A műszaki tartalom, a munkaterület átadása, az ütemezés, a pótmunkák és az átadás-átvétel együtt határozzák meg az elszámolást. Engedélyezési és szakmai követelmények a munkától függenek. Az alábbi részletet ezért a kapcsolódó személy, érték vagy időpont alapján tegye ellenőrizhetővé: építőipari vállalkozás átadásának feltételei.
Ellenőrizze, honnan származnak a fontos adatok. A szóbeli egyeztetés és az alapul szolgáló irat közti különbséget már az építőipari vállalkozási szerződés elkészítésekor rendezze.
Változáskor a korábbi és új feltételt külön írják le, és jelöljék meg, mikortól érvényes a módosítás. Különösen akkor fontos ez, ha az ügy több napig tart vagy több szervezet vesz részt benne.
Tipikus hibák az építőipari vállalkozási szerződés használatakor
Egy téves azonosító vagy kihagyott feltétel az egész ügy menetét lassíthatja. A következő táblázat az építőipari vállalkozási szerződés tipikus buktatóit és javításukat mutatja.
| Gyakori hiba | Lehetséges következmény | Célzott javítás |
|---|---|---|
| Kihagyott ellenőrzés: építőipari vállalkozás átadásának feltételei | A befejezés időpontja és a felelősség nem követhető. | Pontosítsa a kiinduló iratok alapján ezt a kérdést: építőipari vállalkozás átadásának feltételei. |
| Terv és szerződés ellentmond | Építőipari vállalkozási szerződés esetén félreérthetővé válhat a lényeges tény vagy vállalás. | A megnevezett részletet az alapiratokkal és a felek tényleges szándékával egyeztesse. |
| Munkaterület átadása hiányzik | A bizonyítás vagy az elszámolás később nehezebbé válik. | Pótolja a megnevezett adatot, és ellenőrizze a kapcsolódó mellékletet. |
| Pótmunka szóban marad | A másik fél eltérően értelmezheti a következő lépést. | A megnevezett részletet az alapiratokkal és a felek tényleges szándékával egyeztesse. |
| Hibák fenntartás nélkül | A címzett hiánypótlást kérhet vagy a teljesítés vitássá válhat. | A megnevezett részletet az alapiratokkal és a felek tényleges szándékával egyeztesse. |
| Késedelmi okok nincsenek rögzítve | A befejezés időpontja és a felelősség nem követhető. | Pótolja a megnevezett adatot, és ellenőrizze a kapcsolódó mellékletet. |
A helyesírás mellett az összefüggéseket is nézze meg: ugyanaz a személy, összeg és időpont szerepel-e a szövegben és a mellékletekben?
Építőipari vállalkozási szerződés elkészítése lépésenként
Előkészítés és egyeztetés az építőipari vállalkozási szerződés előtt
- Kiinduló adatok. Az érintettek személyét és az ügy előzményeit azonosítsa. Ezt a kérdést már ekkor vegye sorra: építőipari vállalkozás átadásának feltételei.
- Lényegi kérdés tisztázása. Először fogalmazza meg, hogy mit vállalnak a felek, milyen feltétel teljesül és hogyan igazolható a teljesítés, majd ehhez válassza ki a szükséges adatokat.
- Érintettek egyeztetése. Ezt a részletet a tényleges körülmények alapján írja le: építőipari vállalkozás átadásának feltételei. A korábbi adatot ellenőrzés nélkül ne másolja át.
- Kapcsolódó részek. Ellenőrizze külön: megrendelő és kivitelező; terv, költségvetés és műszaki leírás. Az egymásnak ellentmondó változatokat egyeztesse.
- Forma és joghatás. A műszaki tartalom, a munkaterület átadása, az ütemezés, a pótmunkák és az átadás-átvétel együtt határozzák meg az elszámolást. Engedélyezési és szakmai követelmények a munkától függenek. Ellenőrizze a címzett által elvárt alakiságot is.
- Végső áttekintés. A keltezés, aláírás, melléklet és átadás módja szerepeljen a megfelelő helyen.
Ellenőrzőlista az építőipari vállalkozási szerződés használata előtt
- A központi kérdés (építőipari vállalkozás átadásának feltételei) pontosan és a valós helyzettel összhangban szerepel.
- Ellenőrizte ezt a két területet: megrendelő és kivitelező; terv, költségvetés és műszaki leírás.
- Az alapul szolgáló irat adatai megegyeznek a kitöltött szöveggel.
- Az esetleges eltérő feltételeket egyeztették.
- A teljesítési vagy benyújtási időpont világos.
- Minden résztvevő a végleges változatot kapja.
Az online minta előnyei az építőipari vállalkozási szerződés elkészítésénél
Egy jól kitöltött minta abban segít, hogy a szükséges pontok a megfelelő sorrendben kerüljenek elő. A végleges szöveget mindig a valós ügylethez igazítsa. Célzottabban ellenőrizhető ez a részlet: építőipari vállalkozás átadásának feltételei. Már kitöltés közben látható, milyen adatot kell pontosítani.
Az elkészült szöveg akkor segít igazán, ha a konkrét helyzethez illeszkedik. Az online kitöltésben a felek még az aláírás előtt egyeztethetik az összeget, az átadást és a határidőket.
Kapcsolódó űrlapok
Közvetítői szerződés
Közvetítőt bízna meg ügyfelek, üzleti partnerek vagy ügyletek felkutatásával? Az online űrlap segíts…
Vállalkozási szerződés
Szeretné előre rögzíteni egy vállalkozási munka feladatait, díjazását és fő feltételeit? Töltse ki a…
Építőipari vállalkozási szerződés
Köszönjük a rendelést!
ÉPÍTŐIPARI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:238–6:249. §-a (vállalkozás) alapján
Megrendelő
cím / székhely:
adószám / cégjegyzékszám:
képviseli:
a továbbiakban: „Megrendelő"
Vállalkozó
cím / székhely:
adószám / cégjegyzékszám:
képviseli:
a továbbiakban: „Vállalkozó"
1. §
A szerződés tárgya
A Vállalkozó a Megrendelő részére az alábbi építési / felújítási munkát végzi el:
A szolgáltatás / munka részletes leírása, mennyisége és minőségi követelményei: .
A teljesítés helye: . A Vállalkozó a feladatot saját eszközeivel és saját felelősségére végzi.
2. §
Határidő, ütemezés
A teljesítés kezdete: , határideje: .
A Vállalkozó előteljesítésre jogosult. A határidő a Megrendelő érdekkörében felmerülő akadály (pl. adatszolgáltatás, hozzáférés hiánya) idejével meghosszabbodik.
3. §
Díjazás és fizetés
A díj összege: , amely a szerződésszerű teljesítés teljes ellenértékét tartalmazza. A Megrendelő a díjat a teljesítést követően, a Vállalkozó számlája alapján fizeti meg.
A Megrendelő a munka megkezdésekor előleget fizet, amely a végszámlába beszámít.
Fizetési késedelem esetén a jogosult fél a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.
4. §
A felek együttműködése
A Megrendelő a teljesítéshez szükséges adatokat, hozzáféréseket és jóváhagyásokat időben biztosítja. A Vállalkozó a Megrendelőt a munka állásáról tájékoztatja, és haladéktalanul jelzi, ha a teljesítést akadályozó körülményt észlel.
5. §
Teljesítés, átadás-átvétel
A Vállalkozó a teljesítésről a Megrendelőt értesíti; a Felek az átadás-átvételről jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik az esetleges hibákat, hiányosságokat és javításuk határidejét. A Megrendelő a teljesítést nem tagadhatja meg olyan hibák miatt, amelyek a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák.
6. §
Szavatosság, jótállás, felelősség
A Vállalkozó a szolgáltatást a szerződésnek, a vonatkozó szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő minőségben köteles nyújtani, és a hibás teljesítésért a Ptk. szerint kellékszavatossággal tartozik.
A Vállalkozó a teljesítésre jótállást vállal, amely az átadás-átvétel napján kezdődik.
Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó napi kötbért fizet.
7. §
Titoktartás
A Felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot bizalmasan kezelik, azt harmadik személynek a másik fél hozzájárulása nélkül nem adják ki; e kötelezettség a szerződés megszűnése után is fennmarad.
8. §
Együttműködés, értesítések
A Felek a szerződés teljesítése során együttműködnek, és minden lényeges körülményről késedelem nélkül tájékoztatják egymást. Az értesítéseket írásban (levélben vagy e-mailben) küldik meg a szerződésben megadott elérhetőségekre; az elérhetőség változását a másik féllel közölni kell.
9. §
Vis maior
Egyik fél sem felel a szerződésszegésért, ha azt elháríthatatlan külső ok (vis maior) idézte elő. Az érintett fél a másikat haladéktalanul értesíti; a vis maior tartós fennállása esetén a Felek egyeztetnek a szerződés sorsáról.
10. §
Vitarendezés, alkalmazandó jog
A Felek az esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton, egyeztetéssel rendezik. Ennek eredménytelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el. A szerződésre a magyar jog irányadó.
11. §
Záró rendelkezések
A jelen szerződés a Felek aláírásával lép hatályba. Módosítása kizárólag írásban érvényes. Ha valamely rendelkezése érvénytelenné válna, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. A nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.
A jelen szerződés egymással megegyező példányban készült, amelyből mindegyik felet egy-egy példány illet meg. A Felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Kelt: ,
.........................
Megrendelő
.........................
Vállalkozó
A minta előnézete - a teljes dokumentumot a kitöltés és a fizetés után kapja meg.