Szoftverfejlesztési szerződés
Egyedi weboldal, alkalmazás vagy más szoftver fejlesztését rendeli meg vagy vállalja? Az online űrla…
Nagyobb projekt teljes kivitelezését fővállalkozóra bízná? Az online űrlap segítségével elkészíthet egy áttekinthető fővállalkozói szerződést Word, PDF és RTF formátumban. A dokumentum letölthető, szerkeszthető és a projekt tartalmához, alvállalkozók bevonásához, díjazáshoz, határidőkhöz és teljesítési feltételekhez igazítható. Beruházóknak, megrendelőknek és fővállalkozóknak ajánlott.
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:238–6:249. §-a (vállalkozás) alapján
cím / székhely:
adószám / cégjegyzékszám:
képviseli:
a továbbiakban: „Megrendelő"
cím / székhely:
adószám / cégjegyzékszám:
képviseli:
a továbbiakban: „Fővállalkozó"
A Megrendelő megbízásából a Fővállalkozó a beruházás teljes körű megvalósítását vállalja, alvállalkozók bevonásával:
A szolgáltatás / munka részletes leírása, mennyisége és minőségi követelményei: .
A teljesítés helye: . A Fővállalkozó a feladatot saját eszközeivel és saját felelősségére végzi.
A teljesítés kezdete: , határideje: .
A Fővállalkozó előteljesítésre jogosult. A határidő a Megrendelő érdekkörében felmerülő akadály (pl. adatszolgáltatás, hozzáférés hiánya) idejével meghosszabbodik.
A díj összege: , amely a szerződésszerű teljesítés teljes ellenértékét tartalmazza. A Megrendelő a díjat a teljesítést követően, a Fővállalkozó számlája alapján fizeti meg.
A Megrendelő a munka megkezdésekor előleget fizet, amely a végszámlába beszámít.
Fizetési késedelem esetén a jogosult fél a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.
A Megrendelő a teljesítéshez szükséges adatokat, hozzáféréseket és jóváhagyásokat időben biztosítja. A Fővállalkozó a Megrendelőt a munka állásáról tájékoztatja, és haladéktalanul jelzi, ha a teljesítést akadályozó körülményt észlel.
A Fővállalkozó a teljesítésről a Megrendelőt értesíti; a Felek az átadás-átvételről jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik az esetleges hibákat, hiányosságokat és javításuk határidejét. A Megrendelő a teljesítést nem tagadhatja meg olyan hibák miatt, amelyek a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák.
A Fővállalkozó a szolgáltatást a szerződésnek, a vonatkozó szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő minőségben köteles nyújtani, és a hibás teljesítésért a Ptk. szerint kellékszavatossággal tartozik.
A Fővállalkozó a teljesítésre jótállást vállal, amely az átadás-átvétel napján kezdődik.
Késedelmes teljesítés esetén a Fővállalkozó napi kötbért fizet.
A Felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot bizalmasan kezelik, azt harmadik személynek a másik fél hozzájárulása nélkül nem adják ki; e kötelezettség a szerződés megszűnése után is fennmarad.
A Felek a szerződés teljesítése során együttműködnek, és minden lényeges körülményről késedelem nélkül tájékoztatják egymást. Az értesítéseket írásban (levélben vagy e-mailben) küldik meg a szerződésben megadott elérhetőségekre; az elérhetőség változását a másik féllel közölni kell.
Egyik fél sem felel a szerződésszegésért, ha azt elháríthatatlan külső ok (vis maior) idézte elő. Az érintett fél a másikat haladéktalanul értesíti; a vis maior tartós fennállása esetén a Felek egyeztetnek a szerződés sorsáról.
A Felek az esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton, egyeztetéssel rendezik. Ennek eredménytelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el. A szerződésre a magyar jog irányadó.
A jelen szerződés a Felek aláírásával lép hatályba. Módosítása kizárólag írásban érvényes. Ha valamely rendelkezése érvénytelenné válna, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. A nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.
A jelen szerződés egymással megegyező példányban készült, amelyből mindegyik felet egy-egy példány illet meg. A Felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Kelt: ,
Ha több szereplő vagy több időpont érintett, különösen sokat számít az áttekinthető, tételes írás. Az alkalmazás egyik esete: építési vagy kivitelezési feladat vállalásakor. A fővállalkozói szerződés szövegénél arra törekedjen, hogy a vállalások, az érintettek, a határidők és az elszámolás egymással összhangban legyenek.
Készítse elő a résztvevők adatait, az érintett érték vagy feladat leírását és az előzetes egyeztetés eredményét. A fővállalkozó vállalása terjedjen ki az ütemezésre, munkaterületre, szakági összehangolásra, átadásra és felelősségre. Egy közösen ellenőrzött változat kevesebb utólagos pontosítást igényel.
Az első változat célja a hiányzó döntések felismerése. A világos feltételek megmutatják, mit kell teljesíteni, hogyan igazolják azt, és mi történik eltérés esetén. A végleges példányban már csak egyeztetett adat és vállalás szerepeljen.
A világos feltételek megmutatják, mit kell teljesíteni, hogyan igazolják azt, és mi történik eltérés esetén. A fővállalkozói szerződés ezért építési vagy kivitelezési feladat vállalásakor lehet igazán hasznos. Ez a kérdés tudatos rendezést kíván: műszaki tartalom és tételes teljesítés.
Nem minden helyzetben ugyanazt a formát kell választani. A műszaki tartalom, a munkaterület átadása, az ütemezés, a pótmunkák és az átadás-átvétel együtt határozzák meg az elszámolást. Engedélyezési és szakmai követelmények a munkától függenek. A belső egyeztetés után a felhasználás helyét is érdemes ellenőrizni.
A tartalom akkor marad értelmezhető, ha a dátum, a személy és az érintett érték egyaránt azonosítható. Készítse elő a résztvevők adatait, az érintett érték vagy feladat leírását és az előzetes egyeztetés eredményét.
A legfontosabb adatokat már a kitöltés előtt érdemes rendszerezni. A táblázat segítségével ellenőrizhető, melyik pontnak van igazolása, és hol szükséges még egyeztetés.
| Rögzítendő részlet | Gyakorlati kitöltési szempont | Miért számít? |
|---|---|---|
| Fővállalkozói koordináció és alvállalkozók | A fővállalkozó vállalása terjedjen ki az ütemezésre, munkaterületre, szakági összehangolásra, átadásra és felelősségre. | Ez köti a szöveget az adott ügy legfontosabb sajátosságához. |
| Megrendelő és kivitelező | Rövid, egyértelmű feltételt írjon, és egyeztesse a többi kapcsolódó ponttal. | A vállalás terjedelme mindkét érintett számára világosabb. |
| Terv, költségvetés és műszaki leírás | Az összeget, pénznemet és esedékességet a megfelelő alapbizonylatból adja meg. | A fizetési tétel a későbbi elszámoláskor is ellenőrizhető. |
| Munkaterület és közreműködés | Rövid, egyértelmű feltételt írjon, és egyeztesse a többi kapcsolódó ponttal. | A vállalás terjedelme mindkét érintett számára világosabb. |
| Ütemterv, díj, pótmunkák | Az összeget, pénznemet és esedékességet a megfelelő alapbizonylatból adja meg. | A fizetési tétel a későbbi elszámoláskor is ellenőrizhető. |
| Műszaki átvétel és hibák | Az átadáskor ténylegesen látott állapotot és mennyiséget tételesen írja le. | A minőségi vagy mennyiségi eltérés bizonyíthatóbb lesz. |
| Jótállás, felelősség, iratok | Jelölje a szükséges példányt, mellékletet és a jogosult aláírását. | Az átvétel és a felhasználás menete követhető marad. |
A fővállalkozó vállalása terjedjen ki az ütemezésre, munkaterületre, szakági összehangolásra, átadásra és felelősségre. A műszaki tartalom, a munkaterület átadása, az ütemezés, a pótmunkák és az átadás-átvétel együtt határozzák meg az elszámolást. Engedélyezési és szakmai követelmények a munkától függenek. Az alábbi részletet ezért a kapcsolódó személy, érték vagy időpont alapján tegye ellenőrizhetővé: fővállalkozói koordináció és alvállalkozók.
Ha több előzmény vagy melléklet létezik, jelölje, melyikre hivatkozik a végleges szöveg. A korábbi verzióból véletlenül benne maradt rész ne változtassa meg a vállalás tartalmát.
Változáskor a korábbi és új feltételt külön írják le, és jelöljék meg, mikortól érvényes a módosítás. Különösen akkor fontos ez, ha az ügy több napig tart vagy több szervezet vesz részt benne.
Az alábbi hibák különösen e körben okozhatnak bizonytalanságot: műszaki tartalom és tételes teljesítés. A táblázat alapján jelölje ki, mely részhez kell még adat vagy egyeztetés.
| Gyakori hiba | Lehetséges következmény | Célzott javítás |
|---|---|---|
| Kihagyott ellenőrzés: fővállalkozói koordináció és alvállalkozók | Fővállalkozói szerződés esetén félreérthetővé válhat a lényeges tény vagy vállalás. | Pontosítsa a kiinduló iratok alapján ezt a kérdést: fővállalkozói koordináció és alvállalkozók. |
| Terv és szerződés ellentmond | A bizonyítás vagy az elszámolás később nehezebbé válik. | A megnevezett részletet az alapiratokkal és a felek tényleges szándékával egyeztesse. |
| Munkaterület átadása hiányzik | A másik fél eltérően értelmezheti a következő lépést. | Pótolja a megnevezett adatot, és ellenőrizze a kapcsolódó mellékletet. |
| Pótmunka szóban marad | A címzett hiánypótlást kérhet vagy a teljesítés vitássá válhat. | A megnevezett részletet az alapiratokkal és a felek tényleges szándékával egyeztesse. |
| Hibák fenntartás nélkül | A befejezés időpontja és a felelősség nem követhető. | A megnevezett részletet az alapiratokkal és a felek tényleges szándékával egyeztesse. |
| Késedelmi okok nincsenek rögzítve | Fővállalkozói szerződés esetén félreérthetővé válhat a lényeges tény vagy vállalás. | Pótolja a megnevezett adatot, és ellenőrizze a kapcsolódó mellékletet. |
Külön figyeljen arra, hogy a már megoldott kérdés ne maradjon a szövegben nyitott feltételként. A másik oldalon pedig ne írjon kész tényként olyasmit, amit még nem egyeztettek.
A szerkeszthető minta különösen hasznos, ha több feltételt kell egyeztetni. A hibásan bevitt adat az elkészítés közben javítható. Célzottabban ellenőrizhető ez a részlet: fővállalkozói koordináció és alvállalkozók. Már kitöltés közben látható, milyen adatot kell pontosítani.
Az elkészült szöveg akkor segít igazán, ha a konkrét helyzethez illeszkedik. Az online kitöltésben a felek még az aláírás előtt egyeztethetik az összeget, az átadást és a határidőket.
Egyedi weboldal, alkalmazás vagy más szoftver fejlesztését rendeli meg vagy vállalja? Az online űrla…
Alvállalkozót vonna be egy projektbe, és szeretné pontosan rögzíteni a feladatokat és díjazást? Az o…
Részvényeket ruházna át más személyre vagy vállalkozásra, és szeretné a feltételeket rögzíteni? Az o…
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:238–6:249. §-a (vállalkozás) alapján
cím / székhely:
adószám / cégjegyzékszám:
képviseli:
a továbbiakban: „Megrendelő"
cím / székhely:
adószám / cégjegyzékszám:
képviseli:
a továbbiakban: „Fővállalkozó"
A Megrendelő megbízásából a Fővállalkozó a beruházás teljes körű megvalósítását vállalja, alvállalkozók bevonásával:
A szolgáltatás / munka részletes leírása, mennyisége és minőségi követelményei: .
A teljesítés helye: . A Fővállalkozó a feladatot saját eszközeivel és saját felelősségére végzi.
A teljesítés kezdete: , határideje: .
A Fővállalkozó előteljesítésre jogosult. A határidő a Megrendelő érdekkörében felmerülő akadály (pl. adatszolgáltatás, hozzáférés hiánya) idejével meghosszabbodik.
A díj összege: , amely a szerződésszerű teljesítés teljes ellenértékét tartalmazza. A Megrendelő a díjat a teljesítést követően, a Fővállalkozó számlája alapján fizeti meg.
A Megrendelő a munka megkezdésekor előleget fizet, amely a végszámlába beszámít.
Fizetési késedelem esetén a jogosult fél a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.
A Megrendelő a teljesítéshez szükséges adatokat, hozzáféréseket és jóváhagyásokat időben biztosítja. A Fővállalkozó a Megrendelőt a munka állásáról tájékoztatja, és haladéktalanul jelzi, ha a teljesítést akadályozó körülményt észlel.
A Fővállalkozó a teljesítésről a Megrendelőt értesíti; a Felek az átadás-átvételről jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik az esetleges hibákat, hiányosságokat és javításuk határidejét. A Megrendelő a teljesítést nem tagadhatja meg olyan hibák miatt, amelyek a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák.
A Fővállalkozó a szolgáltatást a szerződésnek, a vonatkozó szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő minőségben köteles nyújtani, és a hibás teljesítésért a Ptk. szerint kellékszavatossággal tartozik.
A Fővállalkozó a teljesítésre jótállást vállal, amely az átadás-átvétel napján kezdődik.
Késedelmes teljesítés esetén a Fővállalkozó napi kötbért fizet.
A Felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot bizalmasan kezelik, azt harmadik személynek a másik fél hozzájárulása nélkül nem adják ki; e kötelezettség a szerződés megszűnése után is fennmarad.
A Felek a szerződés teljesítése során együttműködnek, és minden lényeges körülményről késedelem nélkül tájékoztatják egymást. Az értesítéseket írásban (levélben vagy e-mailben) küldik meg a szerződésben megadott elérhetőségekre; az elérhetőség változását a másik féllel közölni kell.
Egyik fél sem felel a szerződésszegésért, ha azt elháríthatatlan külső ok (vis maior) idézte elő. Az érintett fél a másikat haladéktalanul értesíti; a vis maior tartós fennállása esetén a Felek egyeztetnek a szerződés sorsáról.
A Felek az esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton, egyeztetéssel rendezik. Ennek eredménytelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el. A szerződésre a magyar jog irányadó.
A jelen szerződés a Felek aláírásával lép hatályba. Módosítása kizárólag írásban érvényes. Ha valamely rendelkezése érvénytelenné válna, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. A nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.
A jelen szerződés egymással megegyező példányban készült, amelyből mindegyik felet egy-egy példány illet meg. A Felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Kelt: ,