Szervezeti és működési szabályzat
Szeretné egy dokumentumban átláthatóan összefoglalni szervezete felépítését és működésének fő szabál…
Építészeti, műszaki vagy más tervezési feladatot rendelne meg vagy vállalna? Az online űrlap segítségével elkészíthet egy áttekinthető tervezési vállalkozási szerződést Word, PDF és RTF formátumban. A dokumentum letölthető, szerkeszthető és a tervezési feladathoz, dokumentációhoz, díjazáshoz, határidőkhöz és átadáshoz igazítható. Tervezőknek, mérnököknek és megrendelőknek ajánlott.
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:238–6:249. §-a (vállalkozás) alapján
cím / székhely:
adószám / cégjegyzékszám:
képviseli:
a továbbiakban: „Megrendelő"
cím / székhely:
adószám / cégjegyzékszám:
képviseli:
a továbbiakban: „Tervező"
A Tervező a Megrendelő részére tervdokumentáció elkészítését vállalja:
A szolgáltatás / munka részletes leírása, mennyisége és minőségi követelményei: .
A teljesítés helye: . A Tervező a feladatot saját eszközeivel és saját felelősségére végzi.
A teljesítés kezdete: , határideje: .
A Tervező előteljesítésre jogosult. A határidő a Megrendelő érdekkörében felmerülő akadály (pl. adatszolgáltatás, hozzáférés hiánya) idejével meghosszabbodik.
A díj összege: , amely a szerződésszerű teljesítés teljes ellenértékét tartalmazza. A Megrendelő a díjat a teljesítést követően, a Tervező számlája alapján fizeti meg.
A Megrendelő a munka megkezdésekor előleget fizet, amely a végszámlába beszámít.
Fizetési késedelem esetén a jogosult fél a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.
A Megrendelő a teljesítéshez szükséges adatokat, hozzáféréseket és jóváhagyásokat időben biztosítja. A Tervező a Megrendelőt a munka állásáról tájékoztatja, és haladéktalanul jelzi, ha a teljesítést akadályozó körülményt észlel.
A Tervező a teljesítésről a Megrendelőt értesíti; a Felek az átadás-átvételről jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik az esetleges hibákat, hiányosságokat és javításuk határidejét. A Megrendelő a teljesítést nem tagadhatja meg olyan hibák miatt, amelyek a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák.
A Tervező a szolgáltatást a szerződésnek, a vonatkozó szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő minőségben köteles nyújtani, és a hibás teljesítésért a Ptk. szerint kellékszavatossággal tartozik.
A Tervező a teljesítésre jótállást vállal, amely az átadás-átvétel napján kezdődik.
Késedelmes teljesítés esetén a Tervező napi kötbért fizet.
A Felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot bizalmasan kezelik, azt harmadik személynek a másik fél hozzájárulása nélkül nem adják ki; e kötelezettség a szerződés megszűnése után is fennmarad.
A Felek a szerződés teljesítése során együttműködnek, és minden lényeges körülményről késedelem nélkül tájékoztatják egymást. Az értesítéseket írásban (levélben vagy e-mailben) küldik meg a szerződésben megadott elérhetőségekre; az elérhetőség változását a másik féllel közölni kell.
Egyik fél sem felel a szerződésszegésért, ha azt elháríthatatlan külső ok (vis maior) idézte elő. Az érintett fél a másikat haladéktalanul értesíti; a vis maior tartós fennállása esetén a Felek egyeztetnek a szerződés sorsáról.
A Felek az esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton, egyeztetéssel rendezik. Ennek eredménytelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el. A szerződésre a magyar jog irányadó.
A jelen szerződés a Felek aláírásával lép hatályba. Módosítása kizárólag írásban érvényes. Ha valamely rendelkezése érvénytelenné válna, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. A nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.
A jelen szerződés egymással megegyező példányban készült, amelyből mindegyik felet egy-egy példány illet meg. A Felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Kelt: ,
Az előkészítésnél könnyű elsiklani egy lényeges adat felett. Ilyen felhasználási helyzet: építési vagy kivitelezési feladat vállalásakor. A tervezési vállalkozási szerződés célja, hogy a vállalások, az érintettek, a határidők és az elszámolás egymással összhangban legyenek. Már az első egyeztetésnél érdemes látni, milyen adatból lesz később kötelezettség és mi marad csupán terv.
A tervezési feladat, tervfázisok, adatszolgáltatás, jóváhagyás, szerzői jog, módosítás és tervezői díj legyen részletes. Emiatt először az alapadatokat, majd az egyedi feltételeket érdemes megadni. Készítse elő a résztvevők adatait, az érintett érték vagy feladat leírását és az előzetes egyeztetés eredményét.
Az első változat célja a hiányzó döntések felismerése. A világos feltételek megmutatják, mit kell teljesíteni, hogyan igazolják azt, és mi történik eltérés esetén. A végleges példányban már csak egyeztetett adat és vállalás szerepeljen.
Ezt a formát építési vagy kivitelezési feladat vállalásakor érdemes elővenni. A világos feltételek megmutatják, mit kell teljesíteni, hogyan igazolják azt, és mi történik eltérés esetén. A fő ellenőrzési szempont: műszaki tartalom és tételes teljesítés.
Nem minden helyzetben ugyanazt a formát kell választani. A műszaki tartalom, a munkaterület átadása, az ütemezés, a pótmunkák és az átadás-átvétel együtt határozzák meg az elszámolást. Engedélyezési és szakmai követelmények a munkától függenek. A belső egyeztetés után a felhasználás helyét is érdemes ellenőrizni.
A gyakorlatban több probléma a hiányzó alapiratból adódik. Készítse elő a résztvevők adatait, az érintett érték vagy feladat leírását és az előzetes egyeztetés eredményét. Az így tisztázott kérdések később gyorsabb elszámolást tesznek lehetővé.
Műszaki tartalom és tételes teljesítés mellett a kapcsolódó feltételeknek is egyezniük kell. A táblázat a tipikus adatokat és a hozzájuk tartozó ellenőrzési lépéseket foglalja össze.
| Rögzítendő részlet | Gyakorlati kitöltési szempont | Miért számít? |
|---|---|---|
| Tervezési program és tervfelhasználás | A tervezési feladat, tervfázisok, adatszolgáltatás, jóváhagyás, szerzői jog, módosítás és tervezői díj legyen részletes. | Ez köti a szöveget az adott ügy legfontosabb sajátosságához. |
| Megrendelő és kivitelező | Rövid, egyértelmű feltételt írjon, és egyeztesse a többi kapcsolódó ponttal. | A vállalás terjedelme mindkét érintett számára világosabb. |
| Terv, költségvetés és műszaki leírás | Az összeget, pénznemet és esedékességet a megfelelő alapbizonylatból adja meg. | A fizetési tétel a későbbi elszámoláskor is ellenőrizhető. |
| Munkaterület és közreműködés | Rövid, egyértelmű feltételt írjon, és egyeztesse a többi kapcsolódó ponttal. | A vállalás terjedelme mindkét érintett számára világosabb. |
| Ütemterv, díj, pótmunkák | Az összeget, pénznemet és esedékességet a megfelelő alapbizonylatból adja meg. | A fizetési tétel a későbbi elszámoláskor is ellenőrizhető. |
| Műszaki átvétel és hibák | Az átadáskor ténylegesen látott állapotot és mennyiséget tételesen írja le. | A minőségi vagy mennyiségi eltérés bizonyíthatóbb lesz. |
| Jótállás, felelősség, iratok | Jelölje a szükséges példányt, mellékletet és a jogosult aláírását. | Az átvétel és a felhasználás menete követhető marad. |
A tervezési feladat, tervfázisok, adatszolgáltatás, jóváhagyás, szerzői jog, módosítás és tervezői díj legyen részletes. A műszaki tartalom, a munkaterület átadása, az ütemezés, a pótmunkák és az átadás-átvétel együtt határozzák meg az elszámolást. Engedélyezési és szakmai követelmények a munkától függenek. Az alábbi részletet ezért a kapcsolódó személy, érték vagy időpont alapján tegye ellenőrizhetővé: tervezési program és tervfelhasználás.
A megadott feltételeket érdemes összevetni az alapiratokkal. Ha a korábbi szerződés, igazolás vagy nyilvántartási adat eltér, először az eltérés okát tisztázza.
Változáskor a korábbi és új feltételt külön írják le, és jelöljék meg, mikortól érvényes a módosítás. A változás rögzítésének módja így már előre látható.
Az ellenőrzést könnyíti, ha a hibához a lehetséges következmény és a teendő is kapcsolódik. A felsorolt pontokat a tervezési vállalkozási szerződés tényleges tartalmával vesse össze.
| Gyakori hiba | Lehetséges következmény | Célzott javítás |
|---|---|---|
| Kihagyott ellenőrzés: tervezési program és tervfelhasználás | A címzett hiánypótlást kérhet vagy a teljesítés vitássá válhat. | Pontosítsa a kiinduló iratok alapján ezt a kérdést: tervezési program és tervfelhasználás. |
| Terv és szerződés ellentmond | A befejezés időpontja és a felelősség nem követhető. | A megnevezett részletet az alapiratokkal és a felek tényleges szándékával egyeztesse. |
| Munkaterület átadása hiányzik | Tervezési vállalkozási szerződés esetén félreérthetővé válhat a lényeges tény vagy vállalás. | Pótolja a megnevezett adatot, és ellenőrizze a kapcsolódó mellékletet. |
| Pótmunka szóban marad | A bizonyítás vagy az elszámolás később nehezebbé válik. | A megnevezett részletet az alapiratokkal és a felek tényleges szándékával egyeztesse. |
| Hibák fenntartás nélkül | A másik fél eltérően értelmezheti a következő lépést. | A megnevezett részletet az alapiratokkal és a felek tényleges szándékával egyeztesse. |
| Késedelmi okok nincsenek rögzítve | A címzett hiánypótlást kérhet vagy a teljesítés vitássá válhat. | Pótolja a megnevezett adatot, és ellenőrizze a kapcsolódó mellékletet. |
A hiányos melléklet vagy a korábbi változatból bennmaradt mondat ugyanúgy gondot okozhat, mint egy elírt összeg. Véglegesítés előtt olvassa végig a teljes szöveget.
Egy jól kitöltött minta abban segít, hogy a szükséges pontok a megfelelő sorrendben kerüljenek elő. A végleges szöveget mindig a valós ügylethez igazítsa. Célzottabban ellenőrizhető ez a részlet: tervezési program és tervfelhasználás. Már kitöltés közben látható, milyen adatot kell pontosítani.
Az online kitöltésben a felek még az aláírás előtt egyeztethetik az összeget, az átadást és a határidőket. A rendezett szerkezet lehetővé teszi, hogy a kész változatot később is könnyen visszakeresse.
Szeretné egy dokumentumban átláthatóan összefoglalni szervezete felépítését és működésének fő szabál…
Franchise-rendszerben szeretne márkát, üzleti modellt vagy működési rendszert átadni vagy használni?…
Ingatlan, rendszer, létesítmény vagy más eszköz üzemeltetését bízná külső partnerre? Az online űrlap…
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:238–6:249. §-a (vállalkozás) alapján
cím / székhely:
adószám / cégjegyzékszám:
képviseli:
a továbbiakban: „Megrendelő"
cím / székhely:
adószám / cégjegyzékszám:
képviseli:
a továbbiakban: „Tervező"
A Tervező a Megrendelő részére tervdokumentáció elkészítését vállalja:
A szolgáltatás / munka részletes leírása, mennyisége és minőségi követelményei: .
A teljesítés helye: . A Tervező a feladatot saját eszközeivel és saját felelősségére végzi.
A teljesítés kezdete: , határideje: .
A Tervező előteljesítésre jogosult. A határidő a Megrendelő érdekkörében felmerülő akadály (pl. adatszolgáltatás, hozzáférés hiánya) idejével meghosszabbodik.
A díj összege: , amely a szerződésszerű teljesítés teljes ellenértékét tartalmazza. A Megrendelő a díjat a teljesítést követően, a Tervező számlája alapján fizeti meg.
A Megrendelő a munka megkezdésekor előleget fizet, amely a végszámlába beszámít.
Fizetési késedelem esetén a jogosult fél a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.
A Megrendelő a teljesítéshez szükséges adatokat, hozzáféréseket és jóváhagyásokat időben biztosítja. A Tervező a Megrendelőt a munka állásáról tájékoztatja, és haladéktalanul jelzi, ha a teljesítést akadályozó körülményt észlel.
A Tervező a teljesítésről a Megrendelőt értesíti; a Felek az átadás-átvételről jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik az esetleges hibákat, hiányosságokat és javításuk határidejét. A Megrendelő a teljesítést nem tagadhatja meg olyan hibák miatt, amelyek a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák.
A Tervező a szolgáltatást a szerződésnek, a vonatkozó szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő minőségben köteles nyújtani, és a hibás teljesítésért a Ptk. szerint kellékszavatossággal tartozik.
A Tervező a teljesítésre jótállást vállal, amely az átadás-átvétel napján kezdődik.
Késedelmes teljesítés esetén a Tervező napi kötbért fizet.
A Felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot bizalmasan kezelik, azt harmadik személynek a másik fél hozzájárulása nélkül nem adják ki; e kötelezettség a szerződés megszűnése után is fennmarad.
A Felek a szerződés teljesítése során együttműködnek, és minden lényeges körülményről késedelem nélkül tájékoztatják egymást. Az értesítéseket írásban (levélben vagy e-mailben) küldik meg a szerződésben megadott elérhetőségekre; az elérhetőség változását a másik féllel közölni kell.
Egyik fél sem felel a szerződésszegésért, ha azt elháríthatatlan külső ok (vis maior) idézte elő. Az érintett fél a másikat haladéktalanul értesíti; a vis maior tartós fennállása esetén a Felek egyeztetnek a szerződés sorsáról.
A Felek az esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton, egyeztetéssel rendezik. Ennek eredménytelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el. A szerződésre a magyar jog irányadó.
A jelen szerződés a Felek aláírásával lép hatályba. Módosítása kizárólag írásban érvényes. Ha valamely rendelkezése érvénytelenné válna, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. A nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.
A jelen szerződés egymással megegyező példányban készült, amelyből mindegyik felet egy-egy példány illet meg. A Felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Kelt: ,